Kentsel
dönüşüm Türkiye’de Mayıs 2012’de 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun ile son şeklini almıştır. Bu kanun ile birlikte
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geniş yetkiler verilerek merkezi yönetimlere
bu süreçte giderek artan bir rol verilmiştir. Ancak yasaların hazırladığı
altyapı ülkemizde inşaat sektörünün aktörleri ve belediyeler tarafından
yeterince anlaşılamamıştır. Bu çalışmada inşaat sektörünün önemli aktörlerinden
biri olan inşaat müteahhitlerinin bakış açısına katkıda bulunabilecek bir
kentsel dönüşüm inşaat projesinin proje programlanması ele alınmıştır. Bu projelerin en önemli özelliği devletten
kira desteği alacak olan arsa sahiplerinin bu destek bittiği zaman evlerine
yapı kullanma izin belgeleri hazır olarak taşınabilmeleridir. Dolayısıyla bu
tür projelerin zamanında ve bütçesinde tamamlanması önemli bir iştir. İncelenen
örnek olaya ait veriler, Türkiye’nin İzmir ili Karşıyaka ilçesinde bulunan bir
inşaat müteahhitliği firmasının kentsel dönüşüm projesinden alınmıştır. Projenin
analizi için CPM (kritik yol yöntemi) kullanılmıştır. Projenin tamamlanma
süresi 84 hafta ve toplam maliyeti 2.196.000TL’dir. Ancak eğer hızlandırma
yapılmış olursa bu sürenin 15 hafta azalabileceği ancak bu hızlandırmanın projeye
102.000TL ek masraf yükleyebileceği görülmüştür.
Urban transformation in Turkey has taken its final shape with
the law on Transformation of Disaster Risk Areas Under No. 6306 in May 2012.
With this law, the Ministry of Environment and Urbanization has been given
extensive powers in all construction
processes. However, the law is not well understood by the actors of the
construction sector in our country. In this study, the project programming of
an urban transformation of a construction project is discussed. The most
important feature of these projects is that the landowners who will receive
rent support from the state can move to their houses as ready to use when this
support ends. Therefore, timely and budgetary completion of such projects is an
important task. Analyzing the data of the case of a construction contracting
company located in Turkey's Izmir Karsiyaka district is taken from the urban
transformation projects. CPM (critical path method) was used for the analysis
of the project. The completion period of the project is 84 weeks and the total
cost is 2.196.000 TL. However, if the crashing is done, this period may be
reduced by 15 weeks but this crashing may add 102.000 TL additional cost to the
project.
Construction Sector Urban Transformation CPM (Critical Path Method) Project Management
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 22 Ocak 2020 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2020 Sayı: 63 |
Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer alan uluslararası hakemli bir dergidir.